Cancelar
Acuerdo
02/24/2011
10:28 AM
Tpo. Documento:
Acuerdo
Ordinario
Número:
4631
Fecha:
02/24/2011
Tema:
Referencia:
Acuerdo Ordinario
Observaciones:
Publicado 24 de febrero de 2011 a las 10:27 hs.
4631
9
ACUERDO Nº 4631
.- En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los
23
días del mes de
febrero
del año dos mil once, siendo las 10.30 horas, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia integrado con la Presidencia de la
Dra. LELIA G. MARTINEZ de CORVALAN
, los señores Vocales
Dr. RICARDO TOMÁS KOHON y OSCAR E. MASSEI
, y el Sr. Fiscal,
Dr. ALBERTO TRIBUG
, con la presencia de la señora Secretaria de Superintendencia
Dra. ISABEL N. VAN DER WALT
.------------------------------------------
Abierto el acto por el señor presidente, se ponen a consideración del cuerpo los siguientes puntos:--------
1.-
SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA SOBRE
CUMPLIMIENTO ACUERDO Nº 4629
.- Por secretaría se informa sobre el cumplimiento de las resoluciones del Acuerdo mencionado.--------------------------------------------
2.-
PRESIDENCIA INFORMA DECRETOS Nº 37/11 al 58/11
.-
En este acto el señor Presidente hace saber al Cuerpo el contenido de los Decretos de referencia. Oído lo cual, de conformidad Fiscal,
SE RESUELVE
: Tomar conocimiento de lo dispuesto mediante Decretos Nº 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58 y ratificar los Decretos N° 39, 41, 46, 48, 52, 55, 56.------------
3.-
ADMINISTRACIÓN GENERAL SOBRE CONTRATACIÓN DIRECTA CUSTODIA DE ARCHIVOS DEL COMAHUE S.A.-
VISTO
: El expediente Nº 17.126 del Registro de la Administración General, la ley Nº 2141, el Decreto reglamentario Nº 2758/95 y sus modificatorias, el Acuerdo N° 4423, punto III, y
CONSIDERANDO
: Lo informado por el señor Administrador General por Nota Nº 11013-11-D-AG sobre el vencimiento del contrato de locación suscripto con fecha 19 de mayo de 2010 con la firma Custodia de Archivos del Comahue S.A. por la prestación del servicio de custodia de expedientes administrativos en condiciones de archivo; que la mencionada firma viene prestando los servicios de tutela y resguardo de la documentación administrativa de la Administración General, como así también de expedientes remitidos por el Archivo General y Registro de Juicios Universales, cuyo vencimiento contractual operó el día 31 de enero de 2011; que atento a que la empresa es la única firma que presta en la zona el servicio de custodia y que persiste la necesidad de continuar con la provisión de dicho servicio, corresponde autorizar la operación bajo la modalidad de contratación directa por vía de excepción, en los términos de lo establecido en el art. 64° apartado 2, inc. h) del Anexo II – Decreto n° 2785/95, con las modificaciones introducidas por Decreto n° 1871/04, y el Acuerdo 4423, punto III de este Tribunal; que el Departamento Contaduría y Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera ha tomado intervención, efectuando la reserva presupuestaria en los términos del art. 20 de la Ley de Administración Financiera y Control (fs.21);
Que la Subsecretaría Legal y Técnica se ha expedido favorablemente a la contratación en trámite. Por ello, de conformidad Fiscal
SE RESUELVE
:
1º) Autorizar
la contratación directa de la firma “CUSTODIA DE ARCHIVOS DEL COMAHUE S.A.” por el término de un año a partir del 1º de febrero de 2011, para la prestación del servicio de resguardo de expedientes administrativos de la Administración General, todo ello en condiciones de archivo, de acuerdo con la oferta presentada por la firma con fecha 07 de enero de 2011.-
2º) Aprobar
las tarifas propuestas por la firma en su oferta de fs. 09 y cuyo monto anual estimado para el servicio de custodia de archivos de la Administración General asciende a la suma de pesos treinta y siete mil cien ($37.100,00).-
3°) Autorizar
al Sr. Administrador General a suscribir el contrato respectivo.-
5º) Encuadrar
la presente contratación directa en los términos del artículo 64 inciso 2º) apartado h) de la Ley de Administración Financiera y Control.-
6º) Encomendar
al Administrador General a que en oportunidad de elaborar el contrato incluya una cláusula de rescisión anticipada a favor del Poder Judicial una vez transcurridos treinta días del inicio de la relación locativa.-
7º) Facultar
al Sr. Administrador General a que designe las personas autorizadas a firmar los remitos que autoricen las consultas a realizarse ante la empresa.-
8°) Oportunamente
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia conforme las disposiciones del artículo 75 del Decreto 2758/95.
9°)
Tome razón la Administración General. Notifíquese. Cúmplase.------------------------
4.-
ADMINISTRACIÓN GENERAL SOBRE CONTRATACIÓN DIRECTA CUSTODIA DE ARCHIVOS DEL COMAHUE S.A.-
VISTO
: El expediente Nº 17.127 del Registro de la Administración General, la ley Nº 2141, el Decreto reglamentario Nº 2758/95 y sus modificatorias, el Acuerdo N° 4423, punto III, y
CONSIDERANDO
: Lo informado por el señor Administrador General por Nota Nº 11014-11-D-AG sobre el vencimiento del contrato de locación suscripto con fecha 19 de mayo de 2010 con la firma Custodia de Archivos del Comahue S.A. por la prestación del servicio de custodia de expedientes judiciales en condiciones de archivo; que la mencionada firma viene prestando los servicios de tutela y resguardo de la documentación administrativa de la Administración General, como así también de expedientes remitidos por el Archivo General y Registro de Juicios Universales, cuyo vencimiento contractual operó el día 31 de enero de 2011; que atento a que la empresa es la única firma que presta en la zona el servicio de custodia y que persiste la necesidad de continuar con la provisión de dicho servicio, corresponde autorizar la operación bajo la modalidad de contratación directa por vía de excepción, en los términos de lo establecido en el art. 64° apartado 2, inc. h) del Anexo II – Decreto n° 2758/95, con las modificaciones introducidas por Decreto n° 1871/04, y el Acuerdo 4423, punto III de este Tribunal; que el Departamento Contaduría y Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera ha tomado intervención, efectuando la reserva presupuestaria en los términos del art. 20 de la Ley de Administración Financiera y Control (fs.21);
Que la Subsecretaría Legal y Técnica se ha expedido favorablemente a la contratación en trámite. Por ello, de conformidad Fiscal
SE RESUELVE
:
1º) Autorizar
la contratación directa de la firma “CUSTODIA DE ARCHIVOS DEL COMAHUE S.A.” por el término de un año a partir del 1º de febrero de 2011, para la prestación del servicio de resguardo de expedientes administrativos del Archivo General y Registro de Juicios Universales, todo ello en condiciones de archivo, de acuerdo con la oferta presentada por la firma con fecha 07 de enero de 2011.-
2º) Aprobar
las tarifas propuestas por la firma en su oferta de fs. 09 y cuyo monto anual estimado para el servicio de custodia de archivos de expedientes del Archivo General y Registro de Juicios Universales asciende a la suma de pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos ($74.400,00).-
3°) Autorizar
al Sr. Administrador General a suscribir el contrato respectivo.-
5º) Encuadrar
la presente contratación directa en los términos del artículo 64 inciso 2º) apartado h) de la Ley de Administración Financiera y Control.-
6º) Encomendar
al Administrador General a que en oportunidad de elaborar el contrato incluya una cláusula de rescisión anticipada a favor del Poder Judicial una vez transcurridos treinta días del inicio de la relación locativa.-
7º) Facultar
al Sr. Administrador General a que designe las personas autorizadas a firmar los remitos que autoricen las consultas a realizarse ante la empresa.-
8°) Oportunamente
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia conforme las disposiciones del artículo 75 del Decreto 2758/95.
9°)
Tome razón la Administración General. Notifíquese. Cúmplase.------------------------
5.-
ADMINISTRACION GENERAL SOBRE LOCACION INMUEBLE SITO EN AVDA. ARGENTINA N° 245 –PISOS 1°, 2°Y 3° Y OFICINAS 157 A 168 DEL 1° PISO- DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
.-
VISTO
: El expediente N° 17.215/11 del Registro de la Administración General, la Ley N° 2141 y su Decreto Reglamentario; y,
CONSIDERANDO
:
Lo informado por el Sr. Administrador General mediante Nota Nº 11094-11-D-AG sobre la necesidad de renovar la contratación del inmueble sito en Avda. Argentina N° 245 –Pisos 1°, 2° y 3° y las oficinas N° 157 a 168 del 1° piso- de la ciudad de Neuquén; que el 31 de enero de 2011 venció el contrato de alquiler del inmueble de referencia, oportunamente suscripto con la Asociación Española de Socorros Mutuos; que el Sr. Administrador General informa que ha arribado a un acuerdo verbal de abonar la cantidad de $ 76.325,00 mensuales por un año de locación, a partir del día 01/02/11; que la renovación del contrato se efectuaría por el término de doce (12) meses, a partir del día 1° de febrero de 2011, fijándose como valor locativo global por ese período la suma de $ 915.900,00, a pagar mensualmente en cuotas iguales y consecutivas de $ 76.325,00; que ha tomado intervención el Departamento de Contaduría y Presupuesto, a fin de efectuar la reserva presupuestaria para el presente ejercicio, conforme lo previsto en el art. 20 de la Ley 2141 (fs.16); que, finalmente, cabe advertir que a fs.03/13 de los actuados del visto obra informe técnico con observaciones respecto de las condiciones de seguridad e higiene del inmueble en cuestión, del que surge que deben implementarse medidas correctivas, las que serán asumidas por las partes contratantes, según corresponda; que la contratación propuesta es conveniente a los intereses de la hacienda del Poder Judicial para efectuar la renovación de la locación del inmueble citado, contando con dictamen favorable de la Subsecretaría Legal y Técnica del Poder Judicial. Por todo ello, de conformidad Fiscal.
SE RESUELVE
: 1°)
Aprobar
la renovación del contrato de locación del inmueble sito en Avda. Argentina n° 245 –Pisos 1°, 2° y 3° y Oficinas 157 a 168 del 1° piso- de la Ciudad de Neuquén, por el término de doce (12) meses, a partir del 1° de febrero de 2011 hasta el 31 de enero de 2012.
2º)
Fijar
el valor locativo global en la suma de pesos novecientos quince mil novecientos ($ 915.900,00). Dicha suma deberá abonarse mensualmente, en cuotas iguales y consecutivas de pesos setenta y seis mil trescientos veinticinco ($ 76.325,00).
3º) Encuadrar
la presente como contratación directa en las disposiciones del artículo 64 inciso 2) apartado o) de la Ley Nº 2141.
4º)
Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia conforme las disposiciones del art. 75 del Decreto 2758/95.
5º) Autorizar
al Sr. Administrador General a suscribir el contrato respectivo.
6°)
Tome razón la Administración General. Cúmplase.----------------------------------------------
6.-
ADMINISTRACION GENERAL SOBRE LOCACION INMUEBLE SITO EN CALLE ALBERDI N° 52 –PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° Y 4° PISO DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
.-
VISTO
: El expediente N° 17.217/11 del Registro de la Administración General, la Ley N° 2141 y su Decreto Reglamentario; y,
CONSIDERANDO
:
Lo informado por el Sr. Administrador General mediante Nota Nº 11096-11-D-AG sobre la necesidad de renovar la contratación del inmueble sito en calle Alberdi N° 52 –Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° Pisos- de la ciudad de Neuquén; que el 31 de Diciembre de 2010 venció el contrato de alquiler del inmueble de referencia, oportunamente suscripto con la Asociación Española de Socorros Mutuos; que el Sr. Administrador General allí informa que ha arribado a un acuerdo verbal de abonar la cantidad de $ 176.827,50 mensuales por un año de locación, a partir del día 1° de febrero de 2011; informa, además, que ordenó el pago del canon correspondiente al mes de enero de 2011 a fin de lograr coincidir el vencimiento de este contrato con el correspondiente a la locación que mantiene con la misma parte contratante en Avda. Argentina 245 de esta Capital; que la renovación del contrato se efectuaría por el término de doce (12) meses, a partir del día 1° de febrero de 2011, fijándose como valor locativo global por ese período la suma de $ 2.121.930,00, a pagar mensualmente en cuotas iguales y consecutivas de $ 176.827,50; que ha tomado intervención el Departamento de Contaduría y Presupuesto, a fin de efectuar la reserva presupuestaria para el presente ejercicio, conforme lo previsto en el art. 20 de la Ley 2141 (fs.14); que, finalmente, cabe advertir que a fs.03/11 obra informe técnico con observaciones respecto de las condiciones de seguridad e higiene del inmueble en cuestión, de las que surge la necesidad de implementar medidas correctivas, las que deberán ser asumidas por las partes contratantes, según corresponda; que la contratación propuesta es conveniente a los intereses de la hacienda del Poder Judicial para efectuar la renovación de la locación del inmueble citado, contando con dictamen favorable de la Subsecretaría Legal y Técnica del Poder Judicial. Por todo ello, de conformidad Fiscal.
SE RESUELVE
: 1°)
Aprobar
la renovación del contrato de locación del inmueble sito en calle Alberdi n° 52 –Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° pisos- de la Ciudad de Neuquén, por el término de doce (12) meses, a partir del 1° de febrero de 2011 hasta el 31 de enero de 2012.
2º)
Fijar
el valor locativo global en la suma de pesos dos millones ciento veintiún mil novecientos treinta ($ 2.121.930,00). Dicha suma deberá abonarse mensualmente, en cuotas iguales y consecutivas de pesos ciento setenta y seis mil ochocientos veintisiete con 50/100 ctvs. ($ 176.827,50).
3º) Encuadrar
la presente como contratación directa en las disposiciones del artículo 64 inciso 2) apartado o) de la Ley Nº 2141.
4º)
Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia conforme las disposiciones del artículo 75 del Decreto 2758/95.
5º) Autorizar
al Sr. Administrador General a suscribir el contrato respectivo.
6°)
Tome razón la Administración General. Cúmplase.-------------
7.-
ADMINISTRACIÓN GENERAL SOBRE AMPLIACIÓN DE PLAZO “OBRA 1° ETAPA DEL EDIFICIO TRIBUNALES DEL NEUQUÉN –FUERO PENAL, MINISTERIOS PÍBLICOS E INFRAESTRUCTURA GENERAL DE SERVICIOS- NEUQUÉN CAPITAL
-”.-
VISTO
:
El Expediente N° 12412/07 –Cuerpo VI- referido al desarrollo y ejecución de la Obra de la referencia, los Acuerdos: Extraordinario N° 4395 del 06/06/09, N° 4455 -Punto III- del 28/10/09, N° 4486 –Punto IV- del 10/02/10, Extraordinario N° 4524/10 del 20/05/10 y N° 4562/10 –Punto III- del 8/09/10 y;
CONSIDERANDO
:
Que por Nota n° 11601-11-D-AG.- el Administrador General eleva las actuaciones de marras, sometiendo a consideración y aprobación del Alto Cuerpo un Nuevo Plan de trabajos y Curva de Inversiones para la obra, con el Proyecto de Addenda a suscribir con la Contratista.------------------------------------------- Manifiesta, que mediante el último de los Acuerdos citados, se aprobó el Plan de Trabajos actualmente vigente, quedando establecido en 1.402 días corridos el plazo contractual, fijándose el día 31/12/2011 para la entrega completa de la obra, terminada y en condiciones de funcionamiento de todas sus instalaciones.---------- Informa, que con fecha 9 de febrero del año en curso la Inspección de Obra le remitió la Nota de Pedido N° 107 presentada por la Empresa Riva S.A. el 19/01/11, a través de la cual solicitó una ampliación de plazo de 120 días corridos, llevando el plazo total a 1.521 días corridos, con finalización al día 30 de abril de 2.012.-------------------------------------------------
Los argumentos que la empresa contratista expone en la citada Nota de Pedido se refieren literalmente a la
“…demora administrativa que operó para la regularización de los pagos adeudados por la Administración en concepto de Certificados de Obra y de Redeterminación de Precios del Saldo del Contrato…”
, que
“…generaron la alteración del ritmo de obra coherente con la alteración de los flujos de fondos previstos en el contrato… necesarios para realizar inversiones, anticipos, acopios y fabricaciones especiales, críticas para dar inicio a otras tareas…”
.-
Sobre el particular, el Jefe del Departamento de Control e Infraestructura en su informe de fecha 11/02/11 manifiesta que a requerimiento de la Empresa, por Resolución N° 143-10 –A.G.- de fecha 11/11/10 se dispuso suspender provisionalmente la aplicación de multas y/o retenciones que contractualmente correspondiere aplicar a la empresa por incumplimiento al Plan de trabajos vigente, a partir de la certificación correspondiente al mes de Octubre de 2.010 y hasta tanto se redefina y apruebe por el Alto Cuerpo el Nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, teniendo como límite para esta suspensión la certificación correspondiente al mes de enero de 2.011.-------------------------------------------------
Técnicamente, con relación al Nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones presentado por la Empresa, la Inspección de la Obra, manifiesta que la concatenación de las tareas críticas pendientes de ejecución no merece objeciones de fondo, expresando que la ampliación de plazo de 120 días resulta viable aunque con un ritmo exigente entre mayo de 2.011 y enero de 2.012.-------------------------------------------------
A su turno, la Subsecretaría Legal y Técnica, manifiesta que tomando en consideración los actos administrativos y Acuerdos dictados durante el desarrollo de la Obra y corroborando los argumentos esgrimidos por la Empresa respecto a la incidencia de la mora en los pagos con la consecuente disminución del ritmo normal de los trabajos, considera procedente el otorgamiento de la ampliación del plazo solicitado con sustento en el primer párrafo del artículo 61° de la Ley 687 que prevé tal circunstancia.-------------------
En ese sentido, destaca que conforme la Cláusula 2° del texto de la Addenda elevada para su aprobación,
“…LA CONTRATISTA renuncia expresamente a reclamar intereses, compensaciones, indemnizaciones y en general todo tipo de resarcimiento económico derivado o como consecuencia u origen en las modificaciones contractuales contempladas en el presente acuerdo, incluida la ampliación al plazo contractual”
.----------------------
Por todo lo expuesto, de conformidad Fiscal;
SE RESUELVE:
1°)
Aprobar el Nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de la “OBRA 1° ETAPA DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DEL NEUQUEN –FUERO PENAL, MINISTERIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA GENERAL DE SERVICIOS- NEUQUEN CAPITAL-“, que corre agregado a fojas 1031/36 (Ingreso N° 21041) correspondiente al Expediente N° 12412/07 –Cuerpo VI- de la Administración General, quedando el mismo establecido en Un Mil Quinientos Veintiuno (1.521) días corridos, fijándose como fecha para la entrega de la obra completa y terminada en condiciones de funcionamiento de todas sus instalaciones, el día 30 de Abril de 2.012.
2°)
Aprobar el texto de la nueva Addenda al Contrato de fecha 13 de noviembre de 2007, modificado por Addenda de fechas 22/07/09 y 10/09/10, a suscribir con la Contratista Empresa RIVA S.A., que como Anexo I forma parte integrante del presente Acuerdo y se protocoliza en este acto.
3°)
Facúltase y autorizase al Sr. Administrador General a suscribir el mismo en nombre y representación del Poder Judicial.
4°)
Notifíquese al Poder Ejecutivo Provincial, a la U.P.E.F.E. y a la Empresa Contratista en su domicilio constituido, el tenor íntegro del presente Acuerdo, a los efectos pertinentes.- Cúmplase.--------------------------------
8.-
ADMINISTRADOR GENERAL SOBRE INFORMA ESTADO ACTUAL OBRA EDIFICIO TRIBUNALES
.-
VISTO Y CONSIDERANDO
:
Lo resuelto en el punto que antecede, y habiéndose requerido al Sr. Administrador General que realice un informe de estado de avance de la obra, éste indica que se encuentran en ejecución las siguientes tareas: a) Colocación y montaje de carpinterías exteriores en fachada sur y en fachada este del Edificio del Fuero Penal. Se encuentran acopiados paneles de doble vidriado para esta última fachada y algunos de la otra. b) Colocación de pisos, zócalos sanitarios y revestimientos cerámicos en salas y laboratorios del Área Médico Forense. C) Colocación de contrapisos de hormigón alivianado en azotea del Edificio del Ministerio Público, significando el último sector a ejecutar de este ítem. D) Retoques en el hormigón visto del Edificio del Fuero Penal. Asimismo indica que se encuentran en obra trabajando, aproximadamente 43 operarios, a los que se deben sumar, un administrativo, un técnico en Seguridad e Higiene, dos capataces y tres ingenieros de la empresa. Por las consideraciones expresadas, de conformidad Fiscal,
SE RESUELVE
:
1°)
Tomar conocimiento de lo informado.--------------------
9.-
CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL SOBRE INFORMA ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Nº 03, 04 Y 05 DEL AÑO 2011.-
VISTO Y CONSIDERANDO
:
Lo informado por la Cámara aludida, en relación a los Acuerdos Administrativos Nº 03/11, 04/11 y 05/11, en los que se resuelve aprobar la remisión al fuero de familia las actuaciones caratuladas “M.Á.M. sobre Inhabilitación”, Expte Nº 238496/0; “E.A.B sobre Declaración de Incapacidad”, Expte Nº 222813/99 y “S.A.L. sobre Insania”, Expte Nº 018/80, todos del registro del Juzgado Civil Nº 4; respectivamente, de conformidad Fiscal
SE RESUELVE
: 1º)
Tomar conocimiento del Acuerdo Administrativo.
2º)
Notifíquese, Hágase saber.-----------------------------
10.-
DEFENSORIA –SUBROGANTE- DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE INFORMA RESOLUCIÓN Nº 02/11
.-
VISTO Y CONSIDERANDO
:
Que mediante la resolución N° 02/11, el Sr. Defensor Subrogante ante el Cuerpo informa que se afectó a la Dra. Nora Francesena a cumplir funciones en el Servicio de Orientación Jurídica a partir del 18 de febrero de 2011, en forma transitoria, mientras se encuentre ausente la Dra. Silvia Pini, por encontrarse afectada a la Secretaría Electoral. Por ello,
SE RESUELVE
:
1°)
TOMAR CONOCIMIENTO
de lo informado por el Sr. Defensor Subrogante, mediante Resolución Nº 02/11.
2º)
Notifíquese, Hágase saber.-------------------------
11.-
ASISTENTES SOCIALES SOBRE LISTA ANUAL 2011
.-
VISTO Y CONSIDERANDO
: La necesidad de conformar las listas de peritos para designaciones de oficio correspondientes al año 2011, analizadas las constancias del expediente N° 10.865/10 del registro de la Secretaría de Superintendencia, de conformidad Fiscal
,
SE RESUELVE
: 1°) Aprobar
las listas de Peritos Asistentes Sociales para designaciones de oficio que se protocolizan formando parte integrante del presente
.- 2°) Disponer
que los listados protocolizados entrarán en vigencia a partir de la notificación del presente.-
3°) Hágase saber.-------------------------------------------------
12.-
CONTADORES SOBRE LISTA ANUAL 2011
.-
VISTO Y CONSIDERANDO
: La necesidad de conformar las listas de peritos para designaciones de oficio correspondientes al año 2011, analizadas las constancias del expediente N° 10860/10 del registro de la Secretaría de Superintendencia, de conformidad Fiscal
,
SE RESUELVE
: 1°) Aprobar
las listas de Peritos Contadores para designaciones de oficio que se protocolizan formando parte integrante del presente
.- 2°) Disponer
que los listados protocolizados entrarán en vigencia a partir de la notificación del presente.-
3°) Hágase saber.----
13.-
MATRICULADOS SOBRE LISTA ANUAL 2011
.-
VISTO Y CONSIDERANDO
: La necesidad de conformar las listas de peritos para designaciones de oficio correspondientes al año 2011, analizadas las constancias del expediente N° 10858/10 del registro de la Secretaría de Superintendencia, de conformidad Fiscal
,
SE RESUELVE
: 1°) Aprobar
las listas de Peritos Matriculados para designaciones de oficio que se protocolizan formando parte integrante del presente
.- 2°) Disponer
que los listados protocolizados entrarán en vigencia a partir de la notificación del presente.-
3°) Hágase saber.----
14.-
PERITOS LEY 708 Y 1670 SOBRE LISTA ANUAL 2011.
-
VISTO Y CONSIDERANDO
: La necesidad de conformar las listas de peritos para designaciones de oficio correspondientes al año 2011, analizadas las constancias del expediente N° 10870/10 del registro de la Secretaría de Superintendencia, de conformidad Fiscal
,
SE RESUELVE
: 1°) Aprobar
las listas de Peritos Ley 708 y 1670 para designaciones de oficio que se protocolizan formando parte integrante del presente
. 2°) Disponer
que los listados protocolizados entrarán en vigencia a partir de la notificación del presente.
3°) Hágase saber.--------------------------------------
15.-
PSICÓLOGOS SOBRE LISTA ANUAL 2011
.-
VISTO Y CONSIDERANDO
: La necesidad de conformar las listas de peritos para designaciones de oficio correspondientes al año 2011, analizadas las constancias del expediente N° 10864/10 del registro de la Secretaría de Superintendencia, de conformidad Fiscal
,
SE RESUELVE
: 1°) Aprobar
las listas de Peritos Psicólogos para designaciones de oficio que se protocolizan formando parte integrante del presente
. 2°) Disponer
que los listados protocolizados entrarán en vigencia a partir de la notificación del presente.
3°) Hágase saber.-----
16.-
ANA MARIA RUBIO SOBRE RENUNCIA
.-
VISTO Y CONSIDERANDO.-
La renuncia al cargo de Oficial Superior de Primera de la Planta de personal administrativo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería n°4 de la ciudad de Neuquén presentada por la mencionada agente, con efectividad a partir del 1 de abril de 2011, con el fin de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, de conformidad Fiscal,
SE RESUELVE
: 1°) Aceptar
a partir de la cero hora del 1 de abril de 2011, la renuncia presentada por la
Sra.
ANA MARIA RUBIO
, D.N.I. 6.372.082, al cargo de Oficial Superior de Primera –JDJ- agradeciéndole los prolongados servicios prestados al Poder Judicial.-
2°)
Procédase
por la Administración General, conforme lo dispuesto en Acuerdo N° 3064, Punto XV.-
3°) Llamar
a concurso interno cerrado, con corrimientos y traslados que de ellos resulten, para cubrir un cargo de
OFICIAL SUPERIOR DE PRIMERA –
JDJ-, con destino al Juzgado Civil, Comercial y de Minería n°4 de la ciudad de Neuquén.
4°) Facultar
a Presidencia para integrar el Tribunal Examinador y fijar fecha de cierre de inscripción de postulantes y de realización de los exámenes.
5°) Notifíquese
y cúmplase por la Secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales.--------------
17.-
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN SOBRE ACORDADA N°007/11.
-
VISTO Y CONSIDERANDO
:
La aceptación de la renuncia, por parte del Consejo de la Magistratura del Neuquén mediante Acordada n° 007/11, presentada por el Dr. Eduardo Vicente Sagües al cargo Juez de Cámara Titular de la Cámara en Todos los Fueros de la III Circunscripción Judicial, con efectividad a partir de la cero hora del
1 de marzo del 2011
, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, de conformidad Fiscal,
SE RESUELVE:
1°) Tomar conocimiento
de
lo dispuesto en la mencionada acordada respecto a la aceptación de la renuncia presentada por el
Dr.EDUARDO VICENTE SAGÜES, LE:8.371.854
al cargo de Juez de Cámara Titular de la Cámara en Todos los Fueros de la III Circunscripción Judicial.-
2º) Procédase
a la baja de la Planta de Personal del Poder Judicial a partir de la fecha de la renuncia, agradeciéndosele los prolongados y valiosos servicios prestados en este Poder Judicial.-
3°)
Por la Administración General procédase conforme lo dispuesto por Acuerdo nº 3064, Punto XV
.-
4°) Notifíquese y cúmplase
por la Secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales y tome razón la Administración General-.----------------------------------------------
18.-
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE PAZ MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES SOBRE PEDIDO PRORROGA CONTRATURNO OFICIALES NOTIFICADORES
.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
El pedido efectuado por la titular del citado organismo, mediante el cual solicita se autorice una prórroga en la prestación de tareas a contraturno por parte de los oficiales notificadores en la ciudad de Neuquén. Manifiesta que el presente pedido obedece a que subsisten las razones expuestas oportunamente y que fueran evaluadas al resolver, mediante Acuerdo n° 4486, Punto XXIV, un pedido de similar tenor. Analizado lo solicitado y considerando la situación planteada, no existiendo disponibilidad de vacantes para incorporar nuevos notificadores, amerita mantener la medida de excepción, conforme el antecedente citado. Por ello, de conformidad Fiscal:
SE RESUELVE:
1°) Prorrogar
la prestación del trabajo a contraturno oportunamente autorizado para la ciudad de Neuquén, hasta el 30 de junio de 2011.
2°) PREVIA
certificación de la titular del organismo, procédase por la Administración General a abonar el importe correspondiente al oficial notificador designado, para cumplir la labor bajo la modalidad autorizada por el término que corresponda.
3°) NOTIFÍQUESE
y cúmplase por la Secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales. Tome razón la Administración General.--------------------------------
19.-
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE CONCURSO EXTERNO
.-
VISTO:
La ley n° 2748, cuya entrada en vigencia operó el 21-01-11;
Y CONSIDERANDO:
Que dicha norma dispuso la creación de una nueva Secretaría en el Juzgado Civil de Chos Malal con competencia en el fuero de Familia, de la V Circunscripción Judicial, creándose asimismo un cargo MF6 para un secretario de Primera instancia. Que existiendo la previsión presupuestaria correspondiente, se ha de convocar a un concurso externo de antecedentes y oposición, para proceder a su cobertura. Por ello, de conformidad Fiscal,
SE RESUELVE:
1°)Llamar
a concurso externo de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Secretario de Primera Instancia –categoría MF6- con destino a la Secretaría de Familia del Juzgado Civil de Chos Malal de la V Circunscripción Judicial, creada por Ley 2.748.
2°) Facultar a
Presidencia para integrar el Tribunal Examinador, fijar fecha de cierre de inscripción de postulantes y de realización de los exámenes.
3°)Hágase saber
, Tome conocimiento la Administración General y Cúmplase por la Secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales.----------------------------------
Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando los señores magistrados por ante mí, de lo que doy fe.-----------------------------------------
SI///
///GUEN FIRMAS.----------------------------------------
